Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья: образец

Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья: образец

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

(на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

г. __________________ «__» ________ ____г.

___________________________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем «Давалец», в лице __________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

одной стороны и _____________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Переработчик», в лице ____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье

для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает

Давальцу готовую продукцию.

1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не

происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору

Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного

повреждения сырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного

повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,

предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,

3. Сроки выполнения работ

3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:

Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г.

Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на

основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек

Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не

позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой

4.5. Оплата производится _________________________________________.

(указать форму оплаты)

5. Экономия Переработчика

5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,

которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет

право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,

кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная

Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Давалец вправе:

6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению

настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку станет явно невозможным;

6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения

недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в

назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора

либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а

также потребовать возмещения убытков;

6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с

ненадлежащим качеством готовой продукции;

6.2. Давалец обязан:

6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья

6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим

договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую

продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом

6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,

установленные разделом 4 настоящего договора.

6.3. Переработчик вправе:

6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц

6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в

случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему

договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению

договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет

произведено в установленный срок;

6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции —

продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную

сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца

в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.4. Переработчик обязан:

6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и

6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об

использовании давальческого сырья;

6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него

указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленного

— иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят

качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее

изготовления в срок.

7. Приемка готовой продукции

7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом

приемки-передачи готовой продукции.

7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются

обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при

предъявлении требований об их устранении.

7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее

качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки,

которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец

вправе потребовать от Переработчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые

он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу

причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан

возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.

8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность

предоставленного Давальцем сырья.

8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от

исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой

9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой

9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае

систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до «__» _________ 20__ г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны

быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах —

по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

Договор давальческого сырья переработка образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор давальческого сырья переработка образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор N _____
подряда на переработку давальческого сырья

г. _____________ «___»__________ ____ г.
_______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании _______________________________________________, с одной стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется переработать давальческое сырье Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, является собственностью Заказчика.
1.3. Переработка давальческого сырья выполняется силами и средствами Подрядчика на его территории и оборудовании.
1.4. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Принять у Заказчика давальческое сырье по Акту приема-передачи (Приложение N ___).
2.1.2. Обеспечить надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения переработки давальческого сырья.
2.1.3. По окончании выполнения работ по переработке давальческого сырья представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ___).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы давальческого сырья. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте работы могут быть выполнены Подрядчиком за отдельную плату на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком переработку в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.3. Подписать Акт выполненных работ в течение ____ (________) дней с момента его получения от Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.4.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ по переработке давальческого сырья.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.

Читать еще:  Найти сведения о физическом лице по инн

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по переработке давальческого сырья за ______ сырья составляет сумму в размере _______ (_____________) рублей.
3.2. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого последним счета в течение _____ (____________) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4. Условия переработки

4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Подрядчиком партии сырья оформляется двухсторонним Актом приема-передачи (Приложение N ___).
4.2. Передача партии сырья осуществляется по адресу: ___________________________.
4.3. Датой передачи сырья является дата подписания Акта приема-передачи.
4.4. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
4.4.1. Наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья.
4.4.2. Объем и перечень работ по переработке, стоимость переработки сырья.
4.4.3. Порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки.
4.5. Стороны установили следующие сроки выполнения работ:
— начальный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.;
— конечный срок выполнения работ — «___»__________ ____ г.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по переработке давальческого сырья Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложения:
8.6.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
8.6.2. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).
8.6.3. _____________________________________.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:
___________ «______________________» ___________ «_______________________»
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________
в ____________________________ банке в _____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с _________________________________
БИК ________________________________ БИК _________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________

___________________/_______________/ ___________________/________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Договор давальческого сырья, образец, переработка

Одним из видов коммерческих договор является договор давальческого сырья. Составляется он с соблюдением норм Гражданского Кодекса. При сделках, для которых этот договор необходим, формируется обязательно еще несколько видом документации.

В предпринимательской деятельности принято выделять отдельный вид коммерческо-производственных операций – с давальческим сырьем.

Давальческие операции – это производственные действия, направленные на переработку давальческого сырья. Они подразумевают доработку, обработку, изготовление новой продукции из него.

Образец договора

На нашем сайте все желающие могут ознакомиться с текстом договора на переработку и скачать его.

В давальческой сделке присутствуют две стороны:

Заказчик в таком виде сделок обладает рядом характерных признаков:

  • У него имеются собственные материалы для переработки или денежные средства для их приобретения.
  • Он является владельцем товарного знака или патента на изготовление какой-то продукции.
  • Имеет рынки сбыта готовой продукции.
  • Предоставляет исполнителю собственные материалы для переработки и оплачивает услуги по ее осуществлению.
  • Передавая исполнителю сырье, давалец сохраняет на него права собственности.
  • Имеет права собственности на итоговый продукт, который производит исполнитель посредством переработки давальческого сырья.

Подрядчик в данной сделке владеет мощностями, необходимыми для переработки и обязан отдать переработанное сырье в виде итоговой продукции давальцу.

Переработка сырья: как осуществляется ведение документооборота

По сделкам с давальческим сырьем обязательно составлять бухгалтерскую отчетность. Ведется она на основании первичной документации.

Как ведет отчетность давалец

При передаче материалов переработчику давалец составляет накладную по форме М-15. В документе проставляется отметка о том, что материалы передаются на давальческой основе. Это важно, т.к. за передачу давальческих материалов сторонам сделки не нужно оплачивать НДС. Составляют накладную в двух экземплярах. Первый остается у давальца на складе. Второй забирает переработчик и получает по ней материалы.

Важно правильно заполнить накладную на передачу давальческого сырья: указать не только его объем или количество, но и стоимость. С одной стороны этот показатель для совершения сделки не нужен, т.к. переработчик не будет реализовать ни сырье, ни продукцию. А с другой стороны, он несет материальную ответственность перед истинным владельцем на случай порчи этого сырья. Данная норма закреплена в ст. 714 ГК РФ.

Когда продукцию из давальческого материала давалец передает сторонним торговым структурам для ее доработки (например, для упаковки), он составляет дополнительные накладные по форме № ТОРГ-12. В них обязательно делается отметка о давальческих МПЗ. В ином случае ФНС может потребовать от торговой организации, занимающейся доработкой, выплачивать НДС, т.к. сочтет переданную для доработки продукцию в качестве отданной безвозмездно.

Такой вид накладной тоже составляется в двух экземплярах один для давальца, второй – для сторонней торговой организации, которая занимается доработкой.

Как ведет отчетность переработчик

Полученный на давальческой основе материал переработчик может оформить двумя способами:

  • Составить приходной ордер по форме М-4. В нем обязательно делается отметка о том, что МПЗ получены на давальческой основе. Плюс следует внести в документ реквизиты основного договора. При отсутствии такой записи ФНС потребует от переработчика уплаты налога на прибыль, как на имущество, полученное на безвозмездной основе (ст. 250 НК РФ).
  • Проставить штамп на документах, оформленных давальцем. В нем должна содержаться информация, которая указывает количество полученного давальческого сырья и его стоимость. При наличии таких сведений штамп расценивается в качестве приходного ордера.

Во всех документах о приемке давальческого сырья должны быть указаны:

После выполнения заказанных работ переработчику следует оформить акт приема-передачи. В документе надлежит указывать стоимость продукции уже с учетом НДС. Дополнительно нужно оформить счет-фактуру.

Отдельным документом оформляется отчет о затратах на переработку и о израсходованном давальческом сырье. В него вносят:

  • Данные о принятом сырье (наименование, количество).
  • Сведения о полученной в результате переработки продукции (наименование, количество).
  • Данные об остатках давальческого сырья и отходах процесса переработки.

Единой формы документации для переработчика не разработано. Поэтому каждая структура может создавать свои образцы, но с соблюдением общих требований. Для каждого такого документа согласно ФЗ РФ № 129 (от 21.11.1996) нужно указывать реквизиты.
Если переработчик возвращает давальцу неизрасходованное сырье, дополнительно оформляется накладная по форме М-15. В ней следует делать отметку о том, что производится возврат сырья, полученного на давальческой основе.

Читать еще:  Как встать на биржу труда в Москве в 2020 году

Как составляется основной договор на переработку давальческого сырья

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает отдельной формы договора на переработку давальческого сырья. Поэтому при составлении подобных документов стороны руководствуются правилами, закрепленными в ГК РФ относительно договора подряда (гл. 37).

Согласно такому договору переработчик — подрядчик принимает на себя обязанности по приему, переработке и сдаче давальческого сырья. Давалец – заказчик со своей стороны обязан обеспечить подрядчика сырьем, принять переработанную продукцию и оплатить услуги подрядчика.

Право собственности на сырье и итоговый продукт принадлежит заказчику на основании ст. 703 ГК РФ.

Перераспределение рисков в ГК РФ закрепляется следующим образом:

  1. За повреждение давальческого сырья расходы несет заказчик.
  2. За повреждение продукта переработки давальческого сырья отвечает подрядчик.

Стороны сделки имеют право оставить эти нормы без изменений. В таком случае в договоре делается ссылка на ГК РФ. Но если стороны желают, они могут перераспределить в договоре риски в любой иной форме.

Если материалы уже передан переработчику и составлены документы передачи, ответственность за их повреждение несет подрядчик.
В приложении к договору следует обязательно не только указать, что заказчик предоставляет давальческое сырье, но и то что, подрядчик обладает необходимыми для его переработки производственными мощностями.

Указывая стоимость в договоре, следует включить в нее сумму компенсации издержек, которые несет переработчик, а также цену услуги, оказываемую заказчику. Если стороны намереваются оговорить порядок компенсации услуг сверх основной стоимости, лучше не вносить эти условия в текст договора, а составлять отдельное приложение. В расходы переработчика и в цену его услуг не включают стоимость давальческого сырья, ибо приобретаются оно за счет средств заказчика и принадлежит только ему, равно как и получаемая из этого сырья продукция.

В договоре необходимо указать:

  • Предмет договора, обозначение услуги, которую должен выполнить подрядчик.
  • Срок начала и окончания выполнения работ.
  • Данные о давальческом сырье (наименование, количество, характеристики).
  • Порядок передачи сырья и принятия продукции из него заказчиком. Сроки поставки и принятия, плюс санкции за нарушение сроков.
  • Данные о продукции, которая должна получиться в результате переработки.
  • Стоимость услуг по переработке.
  • Порядок возврата остатков давальческого сырья и отходов переработки заказчику.

Договор составляется в трех экземплярах, если стороны договариваются о его нотариальном удостоверении. Или в двух, если у нотариуса документ не заверяют. Государственной регистрации он не подлежит.

Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

(Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.

Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.

2. Условия переработки.

2.1. Сырье передается на условиях франко-склад (указать наименование Исполнителя). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
— наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья;
— объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции;
— порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки;
Под партией поставляемого товара понимается _________________

3. Порядок оплаты.

3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.
3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.
3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.
3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.

4. Порядок передачи готовой продукции.

4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.
4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.
4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.

5. Документы на сырье и продукцию.

5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:
— сертификат качества;
— __________________;
— __________________.
5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:
а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки;
б) наименование и количество товара.
5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:
— транспортную накладную;
— сертификат качества;
— гигиенический сертификат;
— сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).

6. Порядок приема продукции.

6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.
7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.

8. Прочие условия.

8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
9.2. Договор действует до (дата) 200__ г.
9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

10.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

_______________________ _______________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
м. п. м. п.

Договор подряда на переработку

Скачать бланк в формате docx:
dogovor-podryada-na-pererabotku.docx [16,17 Kb] (cкачиваний: 139)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor-podryada-na-pererabotku.pdf [59,18 Kb] (cкачиваний: 12)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .

1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, – переработка в .

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.

1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.

Читать еще:  Документы для программы переселения соотечественников

1.5. Срок действия настоящего договора: с « » 2019 года по « » 2019 года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.

3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работы предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.

3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.

3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работы и его указаний.

3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;
  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.

3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ

4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы – немедленно заявить об этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту.

4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение дней со дня их обнаружения.

4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это сырье учитывается у Заказчика.

6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы непригодной для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.5.

8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более , каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector