Договор технического сопровождения работ

Договор технического сопровождения работ

Договор № на оказание услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации

на оказание услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации

г. Москва от «__» ___________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны и___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», на основании п. 4, части 1, ст. 93 Федерального закона от 01.01.2001г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство собственными силами в установленный Договором срок оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, представленной Заказчиком, в установленном порядке для производства Заказчиком работ по прокладке электрических кабельных линий для нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: _______________________________

1.2. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Исполнителю необходимую исходную документацию и прочую документацию, указанную в Приложении № 2 к данному договору.

1.3. Исполнитель обязуется согласовать проектную документацию в следующих надзорных органах:

— Московские кабельные сети филиала «Московская объединенная электросетевая компания»;

— Отдел подземных сооружений Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Мосгоргеотрест».

1.4. Результатом оказанных Исполнителем услуг является надлежащим образом согласованная проектная документация.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг по данному договору с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, указанных в п.4.1., что является датой начала оказания услуг по договору

2.1.1. Срок оказания услуг по Договору составляет 45 (Сорок пять) календарных дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств.

2.2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в полном объеме и переданы Заказчику не позднее срока окончания работ, указанного в п.2.1.1. Договора.

2.3. В случае нарушения Заказчиком срока перечисления аванса Исполнителю, даты начала и окончания оказания Исполнителем услуг (общая продолжительность — период времени выполнения работ) отодвигаются на период, в течение которого Заказчик не исполнял эти условия Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Исполнителю проектную документацию по объекту, указанную в п. 1.2 данного договора.

3.1.2. Своевременно производить приемку и оплату оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.

3.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

3.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Исполнителя по выполнению данного договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и г

3.3.4. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора.

3.3.5. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи документации не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты прекращения Договора.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость, оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору составляет 99 800 (девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% — 15 223 (пятнадцать тысяч двести двадцать три) рубля 73 копейки, согласно Приложению №1 к Договору.

4.2. Заказчик производит 100% предоплату услуг Исполнителя, согласно выставленному счету в течение 7(семи) календарных дней с момента получения указанного платежного документа.

4.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе от 01.01.2001 N 44-ФЗ.

4.4. Стороны договорились, что по денежным обязательствам, возникающим в соответствии с условиями настоящего договора, за период пользования денежными средствами не начисляются проценты в соответствии с ч. 1 ст. 317.1 ГК РФ.

4.5. Заказчик производит предусмотренные Договором платежи при условии предоставления Исполнителем счета на оплату. Счета-фактуры оформляются Исполнителем в соответствии со ст. 169 НК РФ, и направляются Заказчику в порядке и в сроки, установленные пунктом 3 ст. 168 НК РФ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Согласованная проектная документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договоре, по Акту сдачи-приемки документации, подписываемому Сторонами.

5.2. Исполнитель считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком согласованной проектной документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

5.3. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документации, указанной в п. 1.4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. Устранение Исполнителем замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки оказанных услуг производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней.

5.5. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной документации в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки оформления согласования документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации Исполнитель имеет право потребовать, а Заказчик, в случае получения указанного требования, обязан выплатить Исполнителю у пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы долга.

6.4. При нарушении Исполнителем срока сдачи согласованной документации Заказчик может потребовать, а Исполнитель, в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости услуг, указанных в Приложении № 2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены настоящего Договора.

6.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позже 31.12.2018

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

-задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 15 (Пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-нарушения Исполнителем срока оказания услуг более чем на 15 (Пятнадцать) дней;

-задержки Исполнителем передачи согласованной проектной документации на срок более 15 (Пятнадцати) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

8.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке оказания услуг, то Исполнитель имеет право на продление срока оказания услуг на соответствующий период. Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

8.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

8.7. Договор заключен в «Электронном магазине» (Портал поставщиков) системы ЕАИСТ в электронной форме в соответствии с п.3.1.8 Положения о системе закупок города Москвы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 г. «О системе закупок города Москвы», Регламентом ведения Портала поставщиков, утвержденным приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике -01-149/14, и может быть подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

— Приложение — Протокол согласование договорной цены.

— Приложение — Перечень исходной документации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по договору.

Читать еще:  Куда обратиться на подачу алиментов на ребенка

Приложение. Договор на оказание услуг по осуществлению сопровождения ремонтно-строительных работ

Приложение
к Регламенту
взаимодействия заказчиков Тульской области
с государственными учреждениями Тульской области
при осуществлении закупок ремонтно-строительных работ

Договор N ___
на оказание услуг по осуществлению
сопровождения ремонтно-строительных работ

«____» ___________ 20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по осмотру объектов, подготовке дефектных ведомостей, составлению сметной документации, осуществлению технического сопровождения при выполнении ремонтно-строительных работ и проведению экспертизы результатов выполненных ремонтно-строительных работ на объекте(ах) Заказчика, указанных в приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Под услугой Исполнителя по экспертизе понимается проверка соответствия результатов выполненных ремонтно-строительных работ на объекте условиям заключенного Заказчиком контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте (далее — контракт).

2. Цена договора

2.1. Услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, оказываются Исполнителем безвозмездно.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Заказчика

3.1.1. В рамках настоящего договора Заказчик обязан:

письменно известить Исполнителя о необходимости выезда специалиста на объект для осмотра, составления дефектной ведомости и сметной документации на основании дефектной ведомости по форме заявки, изложенной в приложении N 2;

утвердить составленную Исполнителем дефектную ведомость;

уведомить Исполнителя о заключении контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте в день заключения контракта и предоставить Исполнителю копию соответствующего контракта с подрядчиком;

назначить приказом ответственного представителя со стороны Заказчика и обеспечить его присутствие на объекте в течение периода выполнения ремонтно-строительных работ (копию приказа передать Исполнителю);

обеспечить Исполнителю доступ на объект Заказчика для оказания услуг по настоящему договору;

предоставлять представителю Исполнителя во время посещения объекта помещение для выполнения своих обязательств по настоящему договору;

проинформировать подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на объекте, о привлечении Исполнителя для оказания услуг по осуществлению сопровождения ремонтно-строительных работ, а также о правах специалистов Исполнителя;

предоставить Исполнителю техническую документацию на объект и иную документацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору;

предоставить Исполнителю материалы фото- и видеофиксации, подтверждающие приемку скрытых работ;

в течение 3 рабочих дней по окончании выполнения работ по контракту направить Исполнителю заявку на проведение экспертизы результатов выполненных ремонтно-строительных работ (приложение N 4) с приложением пакета документов, необходимых для подготовки Исполнителем экспертного заключения;

осуществлять контроль за своевременным устранением подрядчиком дефектов и недоделок, выявленных при экспертизе ремонтно-строительных работ;

3.1.2. В рамках настоящего договора Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество осуществления сопровождения ремонтно-строительных работ.

3.2 Права и обязанности Исполнителя

3.2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязан:

оказывать услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, по письменному обращению Заказчика;

в соответствии с уведомлением Заказчика о заключении контракта назначить приказом ответственного специалиста для осуществления сопровождения ремонтно-строительных работ;

обеспечивать присутствие специалиста(ов) на объекте(ах) Заказчика;

незамедлительно информировать Заказчика о фактах обнаружения нарушения подрядчиком технологии производства ремонтно-строительных работ, обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах;

совместно с Заказчиком осуществлять промежуточный контроль за выполнением ремонтно-строительных работ на соответствие сметной документации и действующим СНиПам;

совместно с Заказчиком осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком качества выполняемых на объекте ремонтно-строительных работ;

совместно с Заказчиком осуществлять контроль сроков выполнения ремонтно-строительных работ, предусмотренных контрактом;

уведомлять в письменной форме Заказчика и подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) (приложение N 3);

проводить экспертизу результатов выполненных ремонтно-строительных работ в соответствии с заявкой Заказчика (приложение N 4) и выдавать экспертное заключение (приложение N 5);

в случае устранения подрядчиком дефектов, указанных в экспертном заключении (при наличии таковых), проводить повторную экспертизу результатов выполненных ремонтно-строительных работ с выдачей повторного экспертного заключения;

участвовать в решении вопросов о внесении изменений и (или) дополнений в сметную документацию в связи с внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объекта;

участвовать в работе комиссий по приемке выполненных ремонтно-строительных работ (по необходимости);

не вмешиваться в хозяйственную деятельность привлекаемых Заказчиком подрядчиков.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия при осуществлении закупок ремонтно-строительных работ заказчиками Тульской области, утвержденным распоряжением правительства Тульской области от __________ N ______.

4.2. Сроки оказания услуг по настоящему договору:

составление дефектной ведомости — в течение 5 рабочих дней с даты осмотра объекта;

разработка сметной документации — в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком дефектной ведомости;

проведение экспертизы — в срок, установленный в контракте;

осуществление сопровождения ремонтно-строительных работ — постоянно в течение срока действия контракта.

4.3. Не реже 1 раза в год производится подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему договору (приложение N 6).

5. Срок действия договора и порядок его расторжения

5.1. Настоящий договор действует с момента его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению.

6. Ответственность и порядок разрешения споров

6.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение двух календарных дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы. В течение десяти рабочих дней со дня уведомления друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят совместные консультации о дальнейших действиях по исполнению взятых на себя обязательств по настоящему договору.

8. Прочие условия

8.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

Приложение N 2
к Рекомендациям
по организации сопровождения
проектными организациями
Москомархитектуры проектной
документации, разработанной
иностранными фирмами

ДОГОВОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Определения и понятия

Применяемые в настоящем договоре определения и понятия означают следующее:

2. Предмет договора

2.2. Содержание и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (приложение Nо. 2 к настоящему договору).

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Правительства Москвы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных по настоящему договору работ.

3.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Заказчика, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Исполнителя в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению настоящего договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. Согласовывать с Заказчиком все возникающие в процессе работы вопросы.

3.3.3. По письменному требованию Заказчика представлять ему отчет о ходе выполнения работ по настоящему договору.

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Исполнителя, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _________________, в том числе НДС 20% ___________

4.2. Стоимость работ, указанная в п. 4.1 договора, является предварительной и корректируется в случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы.

4.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 3 банковских дней со дня подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ____% от договорной цены, т.е. ________________

4.3.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за вычетом ______% стоимости работ по этапу в счет погашения аванса в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.4 настоящего договора.

4.4. В предмет договора не входят и не включаются в стоимость работ по договору затраты по:

— сбору исходных материалов;

— согласованию проектной документации;

— доработке проектной документации (при необходимости);

— страхованию профессиональной ответственности Исполнителя.

Такие работы выполняются по соглашению сторон на основании самостоятельного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору и оплачиваются дополнительно.

5. Порядок ведения технического сопровождения

5.1. Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык.

5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП). Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

5.3. По результатам проверки один экземпляр комплекта чертежей Исполнитель возвращает Заказчику одобренным либо с замечаниями. Замечания даются в письменном виде с указанием конкретных несоответствий со ссылкой на существующие российские нормы.

5.4. Заказчик дорабатывает или исправляет чертежи, отвечает на все замечания в течение ____ рабочих дней, после чего представляет документацию Исполнителю на повторное рассмотрение. Исполнитель производит повторное рассмотрение в течение ____ рабочих дней и в случае, если продолжают иметь место значительные замечания, Заказчик после его уведомления организует встречу специалистов Исполнителя и Заказчика для разрешения проблем.

5.5. Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Читать еще:  Как вернуть права собственника в проданном доме

5.6. Завершение работ по этапу подтверждается актом сдачи-приемки, который должен быть оформлен Заказчиком в течение ____________ рабочих дней с момента его предъявления. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Заказчика работы считаются выполненными, принятыми и подлежащими оплате.

5.7. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора за вычетом авансовых платежей.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

7. Страхование

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя.

7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса.

7.3. Если договор страхования заключатся непосредственно Исполнителем, Заказчик обязан возместить затраты, связанные с заключением такого договора, в течение _________ банковских дней с момента представления Исполнителем доказательств заключения договора и понесенных затрат.

8. Прочие условия

8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по договору действительны при условии поступления на расчетный счет Исполнителя аванса в сроки, предусмотренные п. 4.3.1 договора, и своевременного представления документации на сопровождение.

8.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по пп. 4.3.1 и 5.1 договора Исполнитель соответственно переносит сроки выполнения работ по договору на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств.

9. Особые условия

9.1. Авторское право на разработку утверждаемой части проекта принадлежит ___________ и подлежит защите в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».

9.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки разработки фирмой ________ рабочей документации, выявленные в ходе реализации проекта, а также в процессе его эксплуатации.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

К настоящему договору прилагаются:

1. График готовности рабочей документации.

2. Календарный план.

Источник — Приказ Москомархитектуры от 26.03.2003 № 63

Образец договора на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации, заключаемый между юридическими лицами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: (далее – Объект). Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

1.3. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении №3 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.

1.4. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация: .

1.6. Подрядчик приступает к выполнению работ по данному договору с даты поступления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, что является датой начала выполнения работ по договору.

1.7. В случае, если Заказчик в течение рабочих дней с момента подписания данного договора обоими сторонами, не осуществит перевод на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, отношения Сторон по договору не возникают и его действие прекращается, данный договор считается расторгнутым сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п.1.3 данного договора.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст.762 ГК РФ.

2.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта;

2.3.5. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии (замечаний) относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком.

2.3.8. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по данному договору, утверждена сторонами на условия взаимной договоренности (является договорной) и составляет рублей, в том числе НДС (18%) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом:

3.2.1. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика авансовым платежом в течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.3. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по договору, в размере, указанном в Приложении №2 к данному договору, и составляющем рублей, в том числе НДС (18%) рублей, производится Заказчиком в течение банковских дней после представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.1.4 данного договора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по договору.

3.3. Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору. Суммы данных платежей ориентировочно указаны в Приложениях №1, №2 к данному договору.

3.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет – календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п.1.6 данного договора. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации (Акту сдачи-приемки выполненных работ), подписываемому Сторонами.

4.2. Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.1.4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ по договору или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней.

4.6. С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 ГК РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации Подрядчик имеет право потребовать, а Заказчик в случае получения указанного требования обязан выплатить Подрядчику пени в размере % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более % от суммы долга.

5.4. При нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации Заказчик может потребовать, а Подрядчик в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере % от стоимости соответствующего этапа работ, указанного в Приложении №2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более % от цены настоящего Договора.

5.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде .

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

Читать еще:  Как оформить частный дом в собственность без документов в деревне

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на дней;
  • задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

7.6. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации (приостановки) работы в пятидневный срок с момента их приостановления.

7.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение. Договор на оказание услуг по осуществлению сопровождения ремонтно-строительных работ

Приложение
к Регламенту
взаимодействия заказчиков Тульской области
с государственными учреждениями Тульской области
при осуществлении закупок ремонтно-строительных работ

Договор N ___
на оказание услуг по осуществлению
сопровождения ремонтно-строительных работ

«____» ___________ 20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по осмотру объектов, подготовке дефектных ведомостей, составлению сметной документации, осуществлению технического сопровождения при выполнении ремонтно-строительных работ и проведению экспертизы результатов выполненных ремонтно-строительных работ на объекте(ах) Заказчика, указанных в приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Под услугой Исполнителя по экспертизе понимается проверка соответствия результатов выполненных ремонтно-строительных работ на объекте условиям заключенного Заказчиком контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте (далее — контракт).

2. Цена договора

2.1. Услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, оказываются Исполнителем безвозмездно.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Заказчика

3.1.1. В рамках настоящего договора Заказчик обязан:

письменно известить Исполнителя о необходимости выезда специалиста на объект для осмотра, составления дефектной ведомости и сметной документации на основании дефектной ведомости по форме заявки, изложенной в приложении N 2;

утвердить составленную Исполнителем дефектную ведомость;

уведомить Исполнителя о заключении контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте в день заключения контракта и предоставить Исполнителю копию соответствующего контракта с подрядчиком;

назначить приказом ответственного представителя со стороны Заказчика и обеспечить его присутствие на объекте в течение периода выполнения ремонтно-строительных работ (копию приказа передать Исполнителю);

обеспечить Исполнителю доступ на объект Заказчика для оказания услуг по настоящему договору;

предоставлять представителю Исполнителя во время посещения объекта помещение для выполнения своих обязательств по настоящему договору;

проинформировать подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на объекте, о привлечении Исполнителя для оказания услуг по осуществлению сопровождения ремонтно-строительных работ, а также о правах специалистов Исполнителя;

предоставить Исполнителю техническую документацию на объект и иную документацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору;

предоставить Исполнителю материалы фото- и видеофиксации, подтверждающие приемку скрытых работ;

в течение 3 рабочих дней по окончании выполнения работ по контракту направить Исполнителю заявку на проведение экспертизы результатов выполненных ремонтно-строительных работ (приложение N 4) с приложением пакета документов, необходимых для подготовки Исполнителем экспертного заключения;

осуществлять контроль за своевременным устранением подрядчиком дефектов и недоделок, выявленных при экспертизе ремонтно-строительных работ;

3.1.2. В рамках настоящего договора Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество осуществления сопровождения ремонтно-строительных работ.

3.2 Права и обязанности Исполнителя

3.2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязан:

оказывать услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, по письменному обращению Заказчика;

в соответствии с уведомлением Заказчика о заключении контракта назначить приказом ответственного специалиста для осуществления сопровождения ремонтно-строительных работ;

обеспечивать присутствие специалиста(ов) на объекте(ах) Заказчика;

незамедлительно информировать Заказчика о фактах обнаружения нарушения подрядчиком технологии производства ремонтно-строительных работ, обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах;

совместно с Заказчиком осуществлять промежуточный контроль за выполнением ремонтно-строительных работ на соответствие сметной документации и действующим СНиПам;

совместно с Заказчиком осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком качества выполняемых на объекте ремонтно-строительных работ;

совместно с Заказчиком осуществлять контроль сроков выполнения ремонтно-строительных работ, предусмотренных контрактом;

уведомлять в письменной форме Заказчика и подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) (приложение N 3);

проводить экспертизу результатов выполненных ремонтно-строительных работ в соответствии с заявкой Заказчика (приложение N 4) и выдавать экспертное заключение (приложение N 5);

в случае устранения подрядчиком дефектов, указанных в экспертном заключении (при наличии таковых), проводить повторную экспертизу результатов выполненных ремонтно-строительных работ с выдачей повторного экспертного заключения;

участвовать в решении вопросов о внесении изменений и (или) дополнений в сметную документацию в связи с внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объекта;

участвовать в работе комиссий по приемке выполненных ремонтно-строительных работ (по необходимости);

не вмешиваться в хозяйственную деятельность привлекаемых Заказчиком подрядчиков.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия при осуществлении закупок ремонтно-строительных работ заказчиками Тульской области, утвержденным распоряжением правительства Тульской области от __________ N ______.

4.2. Сроки оказания услуг по настоящему договору:

составление дефектной ведомости — в течение 5 рабочих дней с даты осмотра объекта;

разработка сметной документации — в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком дефектной ведомости;

проведение экспертизы — в срок, установленный в контракте;

осуществление сопровождения ремонтно-строительных работ — постоянно в течение срока действия контракта.

4.3. Не реже 1 раза в год производится подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему договору (приложение N 6).

5. Срок действия договора и порядок его расторжения

5.1. Настоящий договор действует с момента его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению.

6. Ответственность и порядок разрешения споров

6.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение двух календарных дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы. В течение десяти рабочих дней со дня уведомления друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят совместные консультации о дальнейших действиях по исполнению взятых на себя обязательств по настоящему договору.

8. Прочие условия

8.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector